Архив

Подряд на строительство водопровода на территории угольного склада

ЗАО «Чулымский райтоп» (далее – Заказчик, Организатор) объявляет тендер в форме запроса ценовых (коммерческих) предложений на право заключения договора подряда на строительство водопровода на территории склада Заказчика.

Предмет торгов: право на заключение договора подряда на выполнение работ по устройству водопровода из материалов Подрядчика по адресу: 632551 НСО г.Чулым ул. Мельничная №112

Требования к материалам:
Материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства на территории Российской Федерации. Требования к работам: строительство водопровода из материалов Подрядчика: (полиэтиленовые трубы ПФ 10 СДР 63 толщина стенки 3.8 мм) от колодца ВК на водопроводе по ул. Мельничная до территории склада ЗАО «Чулымский райтоп» 1800 метров, с установкой запорной арматуры в колодце ВК, установкой запорной арматуры и гидранта (для набора воды пожарными машинами в случае пожара) в колодце, который должен быть сделан с железо-бетонных колец :ширина 1.5метра; в количестве 3 штук и накрыт ж/б. крышкой базы ЗАО «Чулымский райтоп». На вводе в здание Котельной: установка запорной арматуры и водомера., строительство водопровода по объектам базы ЗАО «Чулымский райтоп» вдоль теплотрассы (конторы, весовой, гаража) ( труба ПЭ 100 СДР 13.6 диаметр 25 толщина стенки 2мм. 500 метров, краны, смесители, соединители и другие необходимые детали и узлы ). Работы должны быть выполнены не позднее 31 августа 2013 года.

Длина водопровода: 1800 метров под землей и 500 метров по объектам базы ЗАО «Чулымский райтоп»

Требования к участникам: Физические и юридические лица. Непроведение ликвидации участника процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре, отсутствие у участника процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято, отсутствие в предусмотренных ФЗ № 94-ФЗ, ФЗ № 223-ФЗ реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участниках.

Начальная максимальная цена договора: 400 000 (четыреста тысяч) рублей, в.т.ч. НДС (Если есть).

Дата начала приема заявок: 16 августа 2013 г.

Время и место приема заявок: рабочие дни 10:00-13:00, 14:00-16:00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 2., каб. 224. Тел: (383)266-64-24. Контактное лицо – Петрова Екатерина Александровна. Заявки также можно подать в электронном виде на электронный адрес: bea@ntk.nso.ru.

Дата окончания приема заявок: 6 сентября 2013 г. 10:00. Процедура рассмотрения заявок и определения Победителя состоится 6 сентября 2013 г. в 14:30 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 2., каб. 218.

Форма заявки и перечень необходимых документов размещены на сайте www.ntknso.ru. Заявка регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок. Заявки рассматриваются в один день, по итогам рассмотрения составляется протокол определения Победителя. Победителем будет признано лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора (более низкая цена, более короткие сроки выполнения работ и завершения установки весов, срок предоставления гарантии, также дополнительным критерием определения Победителя является наличие документов, подтверждающих участие и выполнение государственных и муниципальных контрактов на строительство водопровода, заключаемых в рамках 94-ФЗ).

Подписанный протокол определения Победителя является основанием для заключения с ним договора. Договор подписывается не позднее 10 дней со дня подписания протокола определения Победителя.

Если за время приема заявок от претендентов будет подана только одна заявка, и она соответствует требованиям, предъявляемым Покупателем, договор будет заключен с единственным участником.

В случае возникновения уточняющих вопросов, обращаться к Пресову Николаю Николаевичу – 8 913 943 72 96. Полная информация о процедуре, порядок участия, проект договора, форма заявки, перечень необходимых документов, а также порядок их оформления размещены на сайте www.ntknso.ru.

Документация
Договор