Архив

Проведение запроса коммерческих предложений на право заключения договора подряда

ЗАО «Ордынский райтоп» (далее - Заказчик. Организатор) объявляет тендер в форме запроса ценовых (коммерческих) предложений на право заключения договора подряда на изготовление и монтаж стационарных мостиков для разгрузки железнодорожных вагонов на эстакаде длиной 75 метров на территории угольного склада в городе Обь.

Предмет торгов: право на заключение договора подряда на изготовление стационарных мостиков для разгрузки железнодорожных вагонов из материалов Подрядчика и их монтаж на эстакаде длиной 75 метров на территории угольного склада в городе Обь по адресу: г. Обь Омский тракт 4/1

Требования к материалам:
Материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства на территории Российской Федерации.

Перечень необходимых материалов:
- швеллер 10 гост 8240 -97 - 65п/м
- швеллер 14 гост 8240-97 - 75 п/м
- швеллер 16 гост 8240-97 - 75п/м
- труба профильная 100*60*2,5 гост 8639-82 - 150 п/м
- труба профильная 60*30*2,5 гост 8639 -82 - 210 п/м
- труба 25*3,2 гост 3262-75 - 65 п/м
- уголок 65*5 гост 8509-93 - 380 п/м
- уголок 32*4 гост 8509-93 - 50 п/м
- лист ПВ 408* 1100*2000 - 100 п/м

Требования к выполнению работ:
работы включают в себя: изготовление и монтаж стационарных мостиков на эстакаду для разгрузки железнодорожных вагонов. Работы должны быть выполнены в срок до 30 сентября 2013 года.
Работы по монтажу ведутся во время отсутствия вагонов на эстакаде с перерывами для осуществления разгрузки прибывающих вагонов.

Требования к участникам:
Физические и юридические лица. Непроведение ликвидации участника процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре, отсутствие у участника процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято, отсутствие в предусмотренных ФЗ № 94-ФЗ. ФЗ № 223-Ф3 реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участниках.

Начальная максимальная цена договора: 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей, в.т.ч. НДС (Если есть). Дата начала приема заявок: 04 июля 2013 г.

Время и место приема заявок: рабочие дни 10:00-13:00, 14:00-16:00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 2, каб. 224. Тел: (383)266-64-24. Контактное лицо - Петрова Екатерина Александровна. Заявки также можно подать в электронном виде на электронный адрес: bea@ntk.nso.ru.

Дата окончания приема заявок: 17 июля 2013 г. 13:00.

Процедура рассмотрения заявок и определения Победителя состоится 17 июля 2013 г. в 14:30 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова. 27 стр. 2., каб. 218.

Форма заявки и перечень необходимых документов размещены на сайте www.ntknso.ru и в средствах массовой информации («Аэро-Сити»). Заявка регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок. Заявки рассматриваются в один день, по итогам рассмотрения составляется протокол определения Победителя. Победителем будет признано лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора (более низкая цена, более короткие сроки выполнения работ и предоставления гарантии).

Подписанный протокол определения Победителя является основанием для заключения с ним договора. Договор подписывается не позднее 10 дней со дня подписания протокола определения Победителя.

Если за время приема заявок от претендентов будет подана только одна заявка, и она соответствует требованиям, предъявляемым Покупателем, договор будет заключен с единственным участником.

В случае возникновения уточняющих вопросов, обращаться к Зонову Александру Филипповичу - 8 913 017 72 02. Полная информация о процедуре, порядок участия, проект договора, форма заявки, перечень необходимых документов, а также порядок их оформления размещены на сайте www.ntknso.ru.

Договор
Документация