Архив

Запрос коммерческих предложений на право заключения договора купли-продажи автомобильных весов

ОАО «Барабинский гортоп» (далее – Заказчик, Организатор) объявляет тендер в форме запроса ценовых (коммерческих) предложений на право заключения договора купли-продажи 30-титонных весов с установкой.

Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи 30-титонных механических автомобильных весов с их установкой на территории склада Покупателя по адресу: НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, д 132а.

Требования к товару:
Весы автомобильные 30-титонные стационарные механические.
Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства на территории Российской Федерации, а также иметь все необходимые разрешения и сертификаты.

Требования к выполнению работ:
Монтаж весов на территории склада Покупателя с использованием материалов Покупателя, включающий:
копка котлована, укладка ж/б плит, обрамление стен ж/б плитами, изготовление весовой будки из кирпича, изготовление тумб в котловане из кирпича, заливка тумб бетоном, установка анкерных болтов, установка стоек на тумбы, установка рычагов на стойки, закрепление стоек на анкерных болтах гайками, установка рамы весов в котлован на рычаги краном, установка циферблатного указателя в весовой будке, изготовление платформы весов из дерева (красный лес), обрамление котлована уголком и платформы весов, настройка весов, клеймение весов. Размеры котлована длина 12,86 м, ширина 3,96 м, глубина 1,75 м (под весы), длина 3,1 м, ширина 3,6 м, глубина 1,75 м (под весовой будкой). Работы должны быть выполнены в срок до 31 августа 2013 г.

Требования к участникам: Физические и юридические лица. Наличие документов, подтверждающих квалификацию Специалиста по установке и поверке весов, допуска СРО по проведению работ, указанных в извещении (при необходимости), непроведение ликвидации участника процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре, отсутствие у участника процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято, отсутствие в предусмотренных ФЗ № 94-ФЗ, ФЗ № 223-ФЗ реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участниках.

Начальная максимальная цена договора: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, в.т.ч. НДС (Если есть).

Дата начала приема заявок: 03 июля 2013 г.

Время и место приема заявок: рабочие дни 10:00-13:00, 14:00-16:00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 2., каб. 224. Тел: (383)266-64-24. Контактное лицо – Петрова Екатерина Александровна. Заявки также можно подать в электронном виде с ЭЦП на электронный адрес: bea@ntk.nso.ru.

Дата окончания приема заявок: 15 июля 2013 г. 13:00.

Процедура рассмотрения заявок и определения Победителя состоится 15 июля 2013 г. в 14:30 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 2., каб. 218.

Форма заявки и перечень необходимых документов размещены на сайте www.ntknso.ru. Заявка регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок. Заявки рассматриваются в один день, по итогам рассмотрения составляется протокол определения Победителя. Победителем будет признано лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора (более низкая цена, более короткие сроки выполнения работ и завершения установки весов, срок предоставления гарантии, также дополнительным критерием определения Победителя является наличие документов, подтверждающих участие и выполнение государственных и муниципальных контрактов на установку и поверку весов, заключаемых в рамках 94-ФЗ).

Подписанный протокол определения Победителя является основанием для заключения с ним договора. Договор подписывается не позднее 10 дней со дня подписания протокола определения Победителя.

Если за время приема заявок от претендентов будет подана только одна заявка, и она соответствует требованиям, предъявляемым Покупателем, договор будет заключен с единственным участником.

В случае возникновения уточняющих вопросов, обращаться к Функу Игорю Ивановичу – 8-913-952-00-08. Полная информация о процедуре, порядок участия, проект договора, форма заявки, перечень необходимых документов, а также порядок их оформления размещены на сайте www.ntknso.ru.

Договор
Документация