Архив
Проведение запроса ценовых предложений
ЗАО «Искитим-Бердск-уголь» (далее – Заказчик, Организатор) объявляет тендер в форме запроса ценовых (коммерческих) предложений на право заключения договора подряда на укладку асфальтового покрытия из материалов Подрядчика.
Предмет торгов: право на заключение договора подряда на укладку асфальтового покрытия на территории склада Заказчика по адресу: г. Искитим, ул. Краснодонцев, 23а
Площадь асфальтируемого участка составляет 400 кв.м. (20х20 м.)
Требования к материалам:
Материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства на территории Российской Федерации, а также иметь все необходимые разрешения и сертификаты.
Качество материалов должно обеспечивать эксплуатацию площадки посредством проезда грузового транспорта (порожнего и груженого). Вес брутто автомобилей 25 тонн.
Требования к выполнению работ:
Работы по укладке асфальтового покрытия на территории склада Заказчика из материалов Подрядчика, включающие: щебеночное покрытие с последующим уплотнением катком, укладка асфальта толщиной не менее 10 см без бордюров. Работы по укладке асфальтового покрытия должны быть выполнены в срок до 31 августа 2013 года.
Требования к участникам: Физические и юридические лица. Непроведение ликвидации участника процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре, отсутствие у участника процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято, отсутствие в предусмотренных ФЗ № 94-ФЗ, ФЗ № 223-ФЗ реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участниках.
Начальная максимальная цена договора: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, в.т.ч. НДС.
Дата начала приема заявок: 28 июня 2013 г.
Время и место приема заявок: рабочие дни 10:00-13:00, 14:00-16:00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 2., каб. 224. Тел: (383)266-64-24. Контактное лицо – Петрова Екатерина Александровна. Заявки также можно подать в электронном виде с ЭЦП на электронный адрес: bea@ntk.nso.ru.
Дата окончания приема заявок: 15 июля 2013 г. 13:00.
Процедура рассмотрения заявок и определения Победителя состоится 15 июля 2013 г. в 14:30 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 2, каб. 218.
Форма заявки и перечень необходимых документов размещены на сайте www.ntknso.ru. Заявка регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок. Заявки рассматриваются в один день, по итогам рассмотрения составляется протокол определения Победителя. Победителем будет признано лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора (более низкая цена, более короткие сроки выполнения работ, срок предоставления гарантии, также дополнительным критерием определения Победителя является наличие документов, подтверждающих участие и выполнение государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ по укладке асфальтового покрытия, заключаемых в рамках 94-ФЗ).
Подписанный протокол определения Победителя является основанием для заключения с ним договора. Договор подписывается не позднее 10 дней со дня подписания протокола определения Победителя.
Если за время приема заявок от претендентов будет подана только одна заявка, и она соответствует требованиям, предъявляемым Покупателем, договор будет заключен с единственным участником.
В случае возникновения уточняющих вопросов, обращаться к Юрчаку Владимиру Николаевичу – 8 913 919 98 61.
Полная информация о процедуре, порядок участия, проект договора, форма заявки, перечень необходимых документов, а также порядок их оформления размещены на сайте www.ntknso.ru
Вернуться к списку новостей