Архив

Проведение запроса ценовых предложений на право заключения договора подряда на сборку и монтаж стационарных мостиков

ЗАО «Ордынский райтоп» (далее – Заказчик, Организатор) объявляет процедуру в форме запроса ценовых (коммерческих) предложений на право заключения договора подряда на сборку и монтаж стационарных мостиков для разгрузки железнодорожных вагонов на эстакаде длиной 75 метров на территории угольного склада в городе Обь.

Предмет договора: выполнение работ по сборке и монтажу стационарных мостиков для разгрузки железнодорожных вагонов на эстакаде длиной 75 метров на территории угольного склада в городе Обь по адресу: г. Обь Омский тракт 4/1. Работы выполняются из материалов Заказчика. Недостающие материалы приобретаются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, стоимость приобретаемых материалов входит в цену договора.

Требования к выполнению работ:

работы включают в себя: сборку и монтаж стационарных мостиков на эстакаду для разгрузки железнодорожных вагонов. Работы должны быть выполнены в срок до 15 мая 2014 года.
Работы по монтажу ведутся во время отсутствия вагонов на эстакаде с перерывами для осуществления разгрузки прибывающих вагонов.

Требования к участникам: Физические и юридические лица. Непроведение ликвидации участника процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, неприостановление деятельности участника процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре.

Начальная максимальная цена договора: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС (Если есть).

Дата начала приема заявок: 07 апреля 2014 г.

Время и место приема заявок: рабочие дни 10:00-13:00, 14:00-16:00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 2, каб. 224. Тел: (383)266-64-24. Контактное лицо - Петрова Екатерина Александровна.

Заявки также можно подать в электронном виде на электронный адрес: bea@ntk.nso.ru.

Дата окончания приема заявок: 14 апреля 2013 г. 13:00.

Процедура рассмотрения заявок и определения Победителя состоится 14 апреля 2013 г. в 14:30 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова. 27 стр. 2., каб. 218.

Заявка регистрируется организатором процедуры в журнале приема заявок. Заявки рассматриваются в один день, по итогам рассмотрения составляется протокол определения Победителя. Победителем будет признано лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора (более низкая цена, более короткие сроки выполнения работ и предоставления гарантии). Подписанный протокол определения Победителя является основанием для заключения с ним договора. Договор подписывается не позднее 10 дней со дня подписания протокола определения Победителя.

Если за время приема заявок от претендентов будет подана только одна заявка, и она соответствует требованиям, предъявляемым Покупателем, договор будет заключен с единственным участником.

Договор будет заключаться по форме Подрядчика с включением условий, предложенных Заказчиком и одобренных ими.
В случае возникновения уточняющих вопросов, обращаться к Зонову Александру Филипповичу - 8 913 017 72 02.

Полная информация о процедуре, порядок участия, перечень необходимых документов, а также порядок их оформления размещены на сайте www.ntknso.ru

Документация