Архив
Запрос ценовых предложений с целью заключения договора на проведение работ по проведению измерений и оценки факторов производственной среды
Извещение о проведении запроса ценовых (коммерческих) предложений с целью заключения ООО «НТК» договора на проведение работ по проведению измерений и оценки факторов производственной среды (СОУТ)
1. Форма процедуры закупки: Запрос ценовых (коммерческих) предложений.
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация» (далее – ООО «НТК»)
3. Юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 27, строение 2.
Фактический адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова 27, строение 2.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, 630008, а/я 106.
4. Контактное лицо: Петрова Екатерина Александровна, 266-64-24, bea@ntk.nso.ru, Карпинская Светлана Яковлевна, 206-03-11.
5. Извещение размещено на сайте Заказчика: www.ntknso.ru
6. Предмет договора: работы по проведению измерений и оценки факторов производственной среды (СОУТ).
7. Существенные условия договора:
Работы по договору должны быть выполнены в срок до 15 июня 2014 года.
Оплата выполненных работ производится в течение 15 дней с момента подписания акта выполненных работ и передачи Заказчику полного пакета документов для Государственной Инспекции труда по Новосибирской области.
Цена договора включает: стоимость работ, все транспортные и накладные расходы, а также налоги и сборы, в т.ч. НДС.
Наличие гарантии на выполненные работы.
8. Начальная цена: не установлена.
9. Место подачи предложений:
Нарочным: г. Новосибирск, ул. Кирова 27, строение 2, кабинет 224 в рабочие дни с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до14:00.
В электронном виде: полностью отсканированная заявка в цвете на e-mail: bea@ntk.nso.ru с последующим предоставлением оригинала предложения
10. Дата и время начала подачи ценовых предложений: 17 марта 2014 г. 10:00 (время местное).
11. Дата и время окончания подачи ценовых предложений: 21 марта 2014 г 17:00 (время местное).
12. Дата рассмотрения предложений и подведения итогов запроса ценовых (коммерческих) предложений: 24 марта 2014 г.
13. Обязательные требования к Организациям-участникам:
наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра). участник должен быть внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.
непроведение ликвидации участника запроса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. применение основной системы налогообложения (с НДС).
Участник запроса считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято.
14. Критерии определения Победителя:
предоставление гарантии;
оплата выполненных работ производится после подписания акта выполненных работ и передачи Заказчику пакета документов для Государственной Инспекции труда по Новосибирской области с возможной отсрочкой платежа до 15 дней;
сроки выполнения работ;
наиболее выгодные условия по стоимости работ.
15. Требования к гарантии:
Срок гарантии на выполняемые работы должен быть не менее 5 лет.
16. Документы, предоставляемые Претендентами:
Заявка в произвольной форме (например, коммерческое предложение) с указанием общей стоимости работ и стоимости работ на одно рабочее место,
Заполненная анкета (форма в Документации),
Форма договора.
17. Данная процедура запроса ценовых (коммерческих) предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса ценовых (коммерческих) предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса ценовых (коммерческих) предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Размещенное на сайте извещение вместе с настоящей Документацией по запросу ценовых (коммерческих) предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком, в соответствии с этим оно должно носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.