Закупки

о проведении открытого запроса предложений с целью определения Поставщика услуг по ремонту и техническому обслуживанию фронтальных погрузчиков,

принадлежавших ЗАО «Искитим-Бердск-уголь»

№ 1 от 05.02.2020

1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый запрос предложений.

2. Сведения о заказчике: Закрытое акционерное общество «Искитим-Бердск-уголь» (далее – ЗАО «Искитим-Бердск-уголь») в своих интересах.

Юридический адрес: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Краснодонцев, 23а                                                                                                                        

Фактический адрес: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Краснодонцев, 23а

Почтовый адрес: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Краснодонцев, 23а

Контактное лицо: Исполнительный директор Перескоков Сергей Александрович тел. 8(383-43) 3-68-95

3. Основание для проведения открытого запроса предложений- Положение о закупках для дочерних зависимых организаций Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация».

4. Извещение размещено на сайте Заказчика: www.ntknso.ru и направлено потенциальным Участникам.

5.Предмет договора (наименование объекта закупки): Техническое обслуживание и текущий ремонт фронтальных погрузчиков:

6. Характеристики, объем необходимых услуг: Текущий ремонт по мере необходимости, диагностика, замена масла в двигателях, КПП, гидравлике, замена фильтров, мелкий ремонт выявленных неисправностей в процессе обслуживания фронтальных погрузчиков:

            7. Существенные условия договора: В зависимости от сложности работ их осуществление производится как на территории Исполнителя, так и на территории Заказчика.

Отходы образованные в ходе работы (оказания услуг по ремонту специальной техники), отработанные и замененные в процессе выполнения работ запасные части, материалы и жидкости переходят в собственность Исполнителя остаются на его территории. Исполнитель должен самостоятельно передать отходы в специализированные организации, что подтверждается актом приема-передачи отходов.

            Оплата производится по факту выполненных работ на основании подписанных Сторонами актов.

            Договор заключается на один календарный год и его цена не может превышать 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 коп. включая НДС.

Заявки подаются на бумажном носителе либо в форме электронного документа. Заявки в форме электронного документа могут быть поданы только на указанный  в п.2 настоящего извещения электронный адрес.

            Заявки на бумажном носителе подаются в запечатанных конвертах с пометкой "открытый запрос предложений "  и указанием номера и даты данного извещения.

Заявки на бумажном носителе, которые переданы с нарочным, могут быть доставлены с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 16:00. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку.

Поданная заявка может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам) участников запроса предложений.

Допуск к месту подачи заявок осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Заказывать пропуск не требуется.

9.  Требования к заявке (коммерческому предложению): Заявка составляется на бланке организации в произвольной форме (например, в виде коммерческого предложения) с обязательным приложением прайс-листа. Кроме заявки Участник предоставляет заполненную анкету (приложение № 1), форму типового договора. Заявка подается в произвольной форме с обязательным указанием характеристик и стоимости (с учетом возможных предоставляемых скидок) предлагаемого услуги. Все документы, представленные участниками, должны быть подписаны руководителями организации и скреплены соответствующей печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Цена указывается в рублях Российской Федерации.

            Место подачи предложений (заявок): заявки можно подать в электронном виде на электронный адрес:    iskitim@ntknso.ru, на бумажном носителе- по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Краснодонцев, 23а, тел. 8-383-43-36-895, в рабочие дни 09:00-13:00, 14:00-18:00 по местному времени.

Дата и время начала подачи заявок: 07.02.2020 12:00 (время местное).

Дата и время окончания подачи заявок: 18.02.2020 17:00 (время местное).

Дата, место и время рассмотрения заявок и подведения итогов процедуры: 19.02.2020 10:00 (время местное) по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 27, строение 2, каб. 224.

10. Перечень документов необходимый для предоставления Организациям-участникам:

- документы подтверждающие полномочия подписанта (если лицо действует на основании доверенности – предоставляется доверенность, если подписант действует на основании Устава – предоставляется протокол (решение) о назначении и т.п.);

11. Обязательные требования к Организациям-участникам:

- применение основной системы налогообложения (с НДС);

-  непроведение ликвидации участника запроса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки.

 12. Критерии определения Победителя:

- предоставление гарантии на работы и запасные части и гарантийное обслуживание, максимальный срок предоставляемых гарантийных обязательств;

- максимальное количество дней отсрочки платежа (не менее 30 календарных дней);

- сроки выполнения работы, оказания услуги;

- самая низкая цена с учетом общей корпоративной скидки.

Продавец гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в соответствии с действующими стандартами, наличие сертификата, оформленного в соответствии с российским законодательством.

В случае соответствия Участника предъявляемым требованиям, соблюдением участником порядка подачи заявки, победителем в проведении запроса предложений признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным настоящим извещением и в котором указана наиболее низкая цена товаров (работ, услуг). При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса предложений признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

15. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Опубликованное Извещение вместе с Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком, в соответствии с этим оно должно носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.