Закупки

ОАО «Барабинский гортоп»

Извещение о проведении открытого запроса предложений с целью определения Поставщика услуг по ремонту и техническому обслуживанию фронтальных погрузчиков,

принадлежавших ОАО «Барабинский гортоп»

№ 13 от 24 июля 2018 г.

1.              Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытый запрос предложений  с целью определения Поставщика услуг по ремонту и техническому обслуживанию фронтальных погрузчиков.

2.              Сведения о заказчике:

Адрес электронной почты для направления заявок: barabgortop@rambler.ru

Юридический адрес: 632336, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Промышленный, д. 16.                                                                                                                         

Фактический адрес: 632336, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Промышленный, д. 16.

Почтовый адрес: 632336, Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Промышленный, д. 16.

Контактное лицо: главный инженер-механик Адутов Игорь Арасланович, тел. 8-383-61-22-344, 22-452.

3.              Основание для проведения открытого запроса предложений - Положение о закупках для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация».

4.              Извещение по открытому запросу предложений размещено на сайте Заказчика: www.ntknso.ru и направлено потенциальным Участникам.

4.1     Извещение по открытому запросу предложений: составляется в произвольной форме и направляется любым способом потенциальным Участникам.

5.  Предмет договора (наименование объекта закупки):  Ремонт и техническое обслуживание фронтальных погрузчиков:

          - LG-956;

          - LG-936L – 2 шт.;

          - LongGong ZL50EX;

          - ТО-18Б.

6.  Характеристики и количество товара технические характеристики товара и услуг:  Текущий ремонт по мере необходимости, диагностика, замена масла в двигателях, КПП, гидравлике, замена фильтров, мелкий ремонт выявленных неисправностей в процессе обслуживания фронтальных погрузчиков:

- LG-956;

                   - LG-936L – 2 шт.;

- LongGong ZL50EX;

- ТО-18Б.

7.              Порядок подачи заявок:

            Заявки подаются на бумажном носителе либо в форме электронного документа. Заявки в форме электронного документа могут быть поданы только на указанный  в п.2 настоящего извещения электронный адрес:

 Заявки на бумажном носителе подаются в запечатанных конвертах с пометкой "Заявка на участие в открытом запросе предложений и указанием номера и даты данного извещения.

Заявки на бумажном носителе, которые переданы с нарочным, могут быть доставлены с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 16:00. Участник открытого запроса предложений вправе подать только одну заявку.

Поданная заявка может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам) участников открытого запроса предложений.

Допуск к месту подачи заявок осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Заказывать пропуск не требуется.

8.               Требования к заявке: Заявка составляется на бланке организации в произвольной форме (например, в виде коммерческого предложения) с обязательным приложением прайс-листа. Кроме заявки Участник предоставляет заполненную анкету (приложение № 1), форму типового договора. Заявка подается в произвольной форме с обязательным указанием характеристик и стоимости предлагаемого товара (работы, услуги) и должна содержать подробное описание гарантии на товар (работы, услуги), срока гарантии от производителя и сроки гарантийного обслуживания, количество дней отсрочки платежа, сроки передачи товара (выполнение работ, услуг), цену с учетом скидки, сведения о доставке товара. Все документы, представленные участниками, должны быть подписаны руководителями организации и скреплены соответствующей печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Цена указывается в рублях Российской Федерации.

9.              Место подачи предложений (заявок): Новосибирская область, г. Барабинск, пер. Промышленный, д. 16

10.           Дата и время начала подачи заявок: 25 июля 2018 г. 10:00 (время местное).

11.           Дата и время окончания подачи заявок: 29 июля 2018 г. 10:00 (время местное).

12.           Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов процедуры: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 27, стр. 2, каб. 224, 30 июля 2018 г. 11:00 (время местное).

13.           Перечень документов необходимый для предоставления Организациям-участникам:

             -Устав (все страницы);

             - документы подтверждающие полномочия подписанта (если лицо действует на основании доверенности – предоставляется доверенность, если подписант действует на основании Устава – предоставляется протокол (решение) о назначении и т.п.);

             - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

             - свидетельство ОГРН;

             - лицензии.

14.           Обязательные требования к Организациям-участникам:

- применение основной системы налогообложения (с НДС);

-  непроведение ликвидации участника запроса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки.

15.           Критерии определения Победителя:

предоставление гарантии и гарантийное обслуживание, максимальный срок предоставляемых гарантийных обязательств;

максимальное количество дней отсрочки платежа;

сроки выполнения работы, оказания услуги;

      самая низкая цена с учетом общей корпоративной скидки.

16.             Требования к гарантии:

Поставщик гарантирует качество и безопасность работ, услуг в соответствии с действующими стандартами, наличие сертификата, оформленного в соответствии с российским законодательством.

17.               Порядок определения Победителя:

В случае соответствия Участника предъявляемым требованиям, соблюдением участником порядка подачи заявки, его заявка рассматривается по существу. По итогам рассмотрения заявок по совокупности предлагаемых условий Победителем признается Участник, предложивший наиболее выгодные условия договора.

18.              Данная процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура открытого запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.