Закупки
ЗАО "Искитим-Бердск-уголь"
Извещение о проведении открытого запроса предложений
с целью проведения ремонтных работ и технического обслуживания погрузчика CDM 833 G
№ 7 от 04.07.2018
1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытого запроса предложений.
2. Сведения о заказчике: Закрытое акционерное общество «Искитим-Бердск-уголь» (далее – ЗАО «Искитим-Бердск-уголь») в своих интересах.
Адрес электронной почты для направления заявок: iskitim@ntk.nso.ru
Юридический адрес: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Краснодонцев, 23а
Фактический адрес: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Краснодонцев, 23а
Почтовый адрес: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Краснодонцев, 23а
Контактное лицо: Исполнительный директор Перескоков Сергей Александрович тел. 8(383-43) 3-68-95
3. Основание для проведения открытого запроса предложений - Положение о закупках для дочерних зависимых организаций Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация».
4. Извещение размещено на сайте Заказчика: www.ntknso.ru и направлено потенциальным Участникам.
5. Предмет договора (наименование объекта закупки): проведение ремонтных работ и технического обслуживания Погрузчик LONGKING CDM 833G, 2010 г.в. (по ценам на запчасти и работы согласно прайс-листа)
6. Технические характеристики товара и услуг:
№ п/п |
Наименование товара и услуг |
Максимальная цена единицы |
1 |
Ремонт гидротрансформатора |
Не установлена |
2 |
Техническое обслуживание двигателя: |
|
|
регулировка клапанов |
|
|
регулировка форсунок, распылителей |
|
3 |
Техническое обслуживание КПП и ГТР |
|
4 |
Ремонт гидравлики |
|
|
ремонт гидрораспределителя |
|
|
ремонт гидроцилиндров |
|
5 |
Техническое обслуживание тормозной системы |
|
6 |
Техническое обслуживание системы электропитания |
7. Существенные условия договора:
Работы выполняются по заявке Заказчика с использованием материалов и запчастей Подрядчика.
Поставка автозапчастей, необходимых для проведения ремонта, производится после согласования цен, количества и ассортимента с Заказчиком.
Порядок оплаты: 50 % предоплата, 50 % после приемки работы и подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
Гарантия на запчасти и работы.
8. Порядок подачи заявок:
Заявки подаются на бумажном носителе либо в форме электронного документа. Заявки в форме электронного документа могут быть поданы только на указанный в п.2 настоящего извещения электронный адрес.
Заявки на бумажном носителе подаются в запечатанных конвертах с пометкой «открытого запроса предложений» и указанием номера и даты данного извещения.
Заявки на бумажном носителе, которые переданы с нарочным, могут быть доставлены с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 16:00. Участник открытого запроса предложений вправе подать только одну заявку.
Поданная заявка может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам) участников открытого запроса предложений.
Допуск к месту подачи заявок осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Заказывать пропуск не требуется.
9. Требования к заявке (коммерческому предложению): Заявка составляется на бланке организации в произвольной форме (например, в виде коммерческого предложения) с обязательным приложением прайс-листа. Кроме заявки Участник предоставляет заполненную анкету (приложение № 1), форму типового договора. Заявка подается в произвольной форме с обязательным указанием характеристик и стоимости (с учетом возможных предоставляемых скидок) предлагаемого товара (работы, услуги). Все документы, представленные участниками, должны быть подписаны руководителями организации и скреплены соответствующей печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Цена указывается в рублях Российской Федерации.
· Место подачи предложений (заявок): заявки можно подать в электронном виде на электронный адрес : iskitim@ntk.nso.ru, на бумажном носителе - по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Краснодонцев, 23а, тел. 8-383-43-36-895, в рабочие дни 09:00-13:00, 14:00-18:00 по местному времени.
· Дата и время начала подачи заявок: 05.07.2018 10:00 (время местное).
· Дата и время окончания подачи заявок: 11.07.2018 17:00 (время местное).
· Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов процедуры: 12.07.2018 10:00 (время местное).
· Перечень документов необходимый для предоставления Организациям-участникам:
-Устав (все страницы);
- документы подтверждающие полномочия подписанта (если лицо действует на основании доверенности – предоставляется доверенность, если подписант действует на основании Устава – предоставляется протокол (решение) о назначении и т.п.);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство ОГРН.
10. Обязательные требования к Организациям-участникам:
- непроведение ликвидации участника запроса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
- применение основной системы налогообложения (с НДС).
11. Критерии определения Победителя:
- сроки выполнения работы, оказания услуги;
- самая низкая цена оказания услуги;
- отсрочка платежа;
- гарантии.
12. Требования к гарантии:
Продавец гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, наличие сертификата, оформленного в соответствии с российским законодательством.
13. Порядок определения Победителя:
В случае соответствия Участника предъявляемым требованиям, соблюдением участником порядка подачи заявки, победителем в проведении запроса предложений признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным настоящим извещением и в котором указана наиболее низкая цена товаров (работ, услуг). При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса предложений признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.
14. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Опубликованное Извещение вместе с Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком, в соответствии с этим оно должно носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.