Закупки
ЗАО "Искитим-Бердск-уголь"
Извещение о проведении открытого запроса предложений
с целью на введение в эксплуатацию автомобильных весов с НПВ 60 т
на базе существующих весов
№ 6 от 26.06.2018
1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): открытого запроса предложений.
2. Сведения о заказчике: Закрытое акционерное общество «Искитим-Бердск-уголь» (далее – ЗАО «Искитим-Бердск-уголь») в своих интересах.
Адрес электронной почты для направления заявок: iskitim@ntk.nso.ru
Юридический адрес: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Краснодонцев, 23а
Фактический адрес: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Краснодонцев, 23а
Почтовый адрес: 633203, Новосибирская область, г.Искитим, ул. Краснодонцев, 23а
Контактное лицо: Исполнительный директор Перескоков Сергей Александрович тел. 8(383-43) 3-68-95
3. Основание для проведения открытого запроса предложений - Положение о закупках для дочерних зависимых организаций Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирская Топливная Корпорация».
4. Извещение размещено на сайте Заказчика: www.ntknso.ru и направлено потенциальным Участникам.
5. Предмет договора (наименование объекта закупки): переоборудование механических весов модель П/Н 30 типа АЦ 30 (С) (30тн.12м) в электронные ( 60 тн.12м)
6. Технические характеристики товара и услуг:
№ п/п |
Наименование товара и услуг |
Количество единиц, шт |
Максимальная цена единицы |
1 |
Демонтаж платформы механических весов |
1 |
Не установлена |
2 |
Демонтаж (рычагов, призм и прочие) |
|
|
3 |
Устройство тумб по тензодатчики |
4 |
|
4 |
Монтаж узлов встройки датчиков |
4 |
|
5 |
Монтаж грузоприемных датчиков весов |
4 |
|
6 |
Сборка весов |
1 |
|
7 |
Калибровка весов в сборе |
1 |
|
8 |
Гос.Поверка весов |
1 |
6. Порядок подачи заявок:
Заявки подаются на бумажном носителе либо в форме электронного документа. Заявки в форме электронного документа могут быть поданы только на указанный в п.2 настоящего извещения электронный адрес.
Заявки на бумажном носителе подаются в запечатанных конвертах с пометкой «открытого запроса предложений» и указанием номера и даты данного извещения.
Заявки на бумажном носителе, которые переданы с нарочным, могут быть доставлены с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 16:00. Участник открытого запроса предложений вправе подать только одну заявку.
Поданная заявка может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам) участников открытого запроса предложений.
Допуск к месту подачи заявок осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Заказывать пропуск не требуется.
7. Требования к заявке (коммерческому предложению): Заявка составляется на бланке организации в произвольной форме (например, в виде коммерческого предложения) с обязательным приложением прайс-листа. Кроме заявки Участник предоставляет заполненную анкету (приложение № 1), форму типового договора. Заявка подается в произвольной форме с обязательным указанием характеристик и стоимости (с учетом возможных предоставляемых скидок) предлагаемого товара (работы, услуги). Все документы, представленные участниками, должны быть подписаны руководителями организации и скреплены соответствующей печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Цена указывается в рублях Российской Федерации.
Место подачи предложений (заявок): заявки можно подать в электронном виде на электронный адрес : iskitim@ntk.nso.ru, на бумажном носителе - по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Краснодонцев, 23а, тел. 8-383-43-36-895, в рабочие дни 09:00-13:00, 14:00-18:00 по местному времени.
Дата и время начала подачи заявок: 27.06.2018 10:00 (время местное).
Дата и время окончания подачи заявок: 04.07.2018 17:00 (время местное).
Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов процедуры: 05.07.2018 10:00 (время местное).
8. Перечень документов необходимый для предоставления Организациям-участникам:
-Устав (все страницы);
- документы подтверждающие полномочия подписанта (если лицо действует на основании доверенности – предоставляется доверенность, если подписант действует на основании Устава – предоставляется протокол (решение) о назначении и т.п.);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство ОГРН;
- лицензии.
9. Обязательные требования к Организациям-участникам:
- непроведение ликвидации участника запроса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
10. Критерии определения Победителя:
- сроки выполнения работы, оказания услуги;
- самая низкая цена оказания услуги;
- отсрочка платежа;
- гарантии.
11. Требования к гарантии:
Продавец гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, наличие сертификата, оформленного в соответствии с российским законодательством.
12. Порядок определения Победителя:
В случае соответствия Участника предъявляемым требованиям, соблюдением участником порядка подачи заявки, победителем в проведении запроса предложений признается участник процедуры закупки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным настоящим извещением и в котором указана наиболее низкая цена товаров (работ, услуг). При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса предложений признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.
13. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Опубликованное Извещение вместе с Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком, в соответствии с этим оно должно носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.